Trimestre en photos : cliquez !
Recherche
Newsletter

Inscrivez-vous et restez informé.
Déjà 57 abonnés.

Com.infos

Com.infos

Toutes les Infos Pratiques de la Mairie :

 

MARTOT, solidaire des soignants.

 

Lundi dernier, au nom de la commune, Mr François Charlier a remis à Mme Françoise Clousier, Préparatrice en Pharmacie Hospitalière du CHI d’Elbeuf, 200 masques ffp2 que la commune avait en réserve depuis la dernière épidémie.

Ce geste de solidarité a été très apprécié par les soignants du centre Hospitalier qui en remercient la municipalité et tous les habitants de Martot.

Ce don permettra pendant quelques jours de protéger la vie de ceux qui, au jour le jour, protègent la nôtre principalement dans cette période difficile.

 

 INFORMATIONS AUX HABITANTS DE MARTOT

Pour la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, nous vous communiquons les décisions prises pour la commune de Martot, suite aux recommandations du ministère en date du 21 mars 2020 pour endiguer la propagation du Covid-19.

Nous avons activé le plan communal de sauvegarde pour faire face à cette crise sanitaire. Il permet de réorganiser les services administratifs et de mettre en œuvre les mesures d’information du public, de continuité des services et de protection des personnes vulnérables. Depuis le 17 mars 2020 et dans le cadre de la mission du CCAS, nous sommes en liaison avec les personnes vulnérables et isolées du village, pour s’assurer de leur ravitaillement alimentaire et en médicament. Dès maintenant, ces dispositions sont étendues à l’ensemble des habitants qui rencontrent des difficultés et qui peuvent appeler la mairie au 02 35 81 58 59 aux heures habituelles d’ouverture ou laisser un message sur le répondeur ou encore nous contacter par mail à martot.mairie@wanadoo.fr . Je rappelle également les bonnes pratiques citoyennes de nos villages ou l’entraide de voisinage doit fonctionner en respectant bien sûr les gestes barrières destinés à ralentir la propagation de l’épidémie.

Pour adapter les services publics demeurant ouverts, le plan de continuité d’activité prévoit de restreindre les modalités d’accueil du public. Pour notre mairie, certains services nécessitent un accueil physique et la réception se fera maintenant sur rendez-vous. Pour les autres demandes, l’accueil téléphonique sera privilégié, ainsi que les échanges par courriel.

Afin d’éviter tout regroupement de population, nous vous informons de la fermeture des services suivants :

  • L’école depuis le 16 mars 2020

  • La salle communale et la cantine

  • Le plateau sportif et le terrain de tennis

  • L’aire de jeux pour les enfants

  • La maison des associations (ADN et Couture)

  • La bibliothèque et la boîte aux livres (Book Troc)

Nous comptons aussi sur vous, parents, pour veillez à ce que vos enfants ne se regroupent pas dans les différents lotissements de la commune, chacun doit rester chez soi.

Plus vite nous appliquerons ces nouvelles règles de vie, plus vite nous serons libres de retrouver notre vie !

Je vous demande de respecter ces consignes et de les transmettre à vos proches.

Le maire de Martot

François CHARLIER

 

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :

Compte rendu du Conseil du Mardi 17 Décembre 2019  ici

Prochain Conseil Municipal le Mardi 25 Février à 18h15 : à définir

 

1
2
3
4

 

Les rendez-vous de la parentalité :
Samedi 1er février 10h30 • Val-de-Reuil

Maison de la jeunesse et des associations
GRATUIT – ouvert à tous

Reconnaître et nommer les états et les émotions qui traversent nos adolescents

Téléchargement du Flyer : ici

Remboursement de la différence entre votre paiement et le tarif Agglo Seine Eure qui est de 63 €uros.

Demande écrite à adresser à Mme Nehou à l’agglo.

Mail : stephanie.nehou@seine-eure.com

Joindre RIB + justificatif de paiement de l’abonnement au transport scolaire.

PDF

Vigilance Citoyenne: la première des protections

=> Prise en charge INTEGRALE !

Impact, reconnaissance des nids, que faire ? retrouvez l’ensemble des informations sur la plaquette ou sur le site www.frelonasiatique27.fr

Mais surtout rapprochez vous de la Mairie pour les conditions de remboursement !

Téléchargement de la plaquette :  Frelon-plaquette

Sans titre

Avancement des Travaux Salle de Martot

(Michel QUENNEVILLE)

 

 IMG_1549

Prochaine réunion le 15 Mars 2019

Semaine 10

Lot 1 : menuiserie/isolation – entreprise CUILLER frères :

- Voir pour remédier 5 à 6 plaques de faux plafond du sas d’entrée qui bougent avec le vent

 Lot 2 : couverture – entreprise BERDEAUX :

- Devis pour remplacement bandeaux modifié, choix arrêté.

Lot 3 : ventilation – entreprise Lambert Thermique :

- Reste conformité acoustique des diffuseurs de la cantine prévision de livraison le 20 Mars

- Attente d’une réponse écrite concernant la participation au surcoût des grilles de protection de la CTA due aux informations erronées données par l’entreprise

Semaine 9

Lot 1 : menuiserie/isolation – entreprise CUILLER frères :

- Isolation extérieure terminée à 95%. Réception prévue le 5 Mars

 Lot 2 : couverture – entreprise BERDEAUX :

- Devis pour remplacement bandeaux accepté.

- Les plafonds de revers seront en PVC

Lot 3 : ventilation – entreprise Lambert Thermique :

- Réception prévue le 18 Février

- Réserves électriques, régulation CTA et de la 3ème couche d’étanchéité levées

- Reste conformité acoustique des diffuseurs de la cantine et l’accord sur une participation au surcoût des grilles de protection de la CTA

Semaine 7

Lot 1 : menuiserie/isolation – entreprise CUILLER frères :

- Sas d’entrée terminé

- Travaux intérieurs terminés, voir la fermeture de la porte extérieure de la cantine (réglage)

- Isolation extérieure en cours – 60%, prévision de fin S10

 Lot 2 : couverture – entreprise BERDEAUX :

- Toiture terminée, en attente de la fin de l’isolation extérieure

- attente coût des modifications des pluviales

Lot 3 : ventilation – entreprise Lambert Thermique :

- point sur litiges, PV avec réserves (3ème couche d’enduit sur gaines, bruit des diffuseurs de la cantine, alimentation triphasée de la CTA à reprendre, accord sur le coût de l »extension des grilles)

Semaine 51

Lot 1 : menuiserie/isolation – entreprise CUILLER frères :

- L’isolation des combles et les faux plafonds sont terminés

- L’isolation extérieure et le sas sont en cours

- Réception des menuiserie S51, transfert au fur et à mesure des besoins

- reprise des travaux le 4 Janvier par pose des menuiseries de la cantine

 Lot 2 : couverture – entreprise BERDEAUX :

- L’ensemble Salle cantine est hors d’eau

- Reprise des travaux après la pose de l’isolation extérieure

Lot 3 : ventilation – entreprise Lambert Thermique :

 

- Mise en service de la CTA mais l’installation n’est pas terminée

Reste à réaliser :

- Remédier aux défauts d’acoustiques des diffuseurs rapidement

- Terminer le revêtement d’étanchéité extérieur des gaines

- Reprendre le branchement électrique de la CTA non conforme

- pièges à son non fournis ni posé conformément au devis.

- l’encombrement non conforme au côtes initiales a engagé des travaux de reprises générant un surcout dont la responsabilité devra être partagée

- demande de fourniture d’un plan de pose des gaines et diffuseurs ,ainsi qu’une notice d’utilisation de la CTA.

- Reprises de tout ces points avant S4 pour réception

Lot 4 : électricité – entreprise CARELEC :

- Travaux du marché terminés et réception faite sans réserves

Semaine 50

Lot 3 : ventilation – entreprise Lambert Thermique :

- Raccordement CTA en cours

- Chantier devrait être terminé depuis fin S48

Remarques :

 - L’encombrement au sol de la centrale n’est pas conforme aux informations préalablement remises au maitre d’oeuvre.

 L’encombrement des gaines a été omis engageant d’importantes modifications sur les protections réalisées par l’entreprise CEMIEU

- Attente de la date de mise en service

Lot 4 : électricité – entreprise CARELEC :

- Travaux du marché terminés

Reste à voir :

- Devis pour fourniture et pose d’éclairage derrière la scène

- Dysfonctionnement de l’alarme

- l’éclairage du parking ne fonctionne plus

Lot 1 : menuiserie/isolation – entreprise CUILLER frères :

- Les faux plafonds sont terminés

- L’isolation extérieure est en cours

- Réception des menuiserie S51, reprise du chantier le 3 Janvier

Lot 2 : couverture – entreprise BERDEAUX :

- Couverture de la salle en cours

- pas d’arrêt pendant les fêtes

Semaine 47

Lot 3 : ventilation – entreprise Lambert Thermique :

- Passage des gaines terminé

- En attente de livraison de la CTA

Lot 4 : électricité – entreprise CARELEC :

- Éclairage et chauffage de la cantine et des sanitaires terminés

- Éclairage grande salle terminé, manque 5 convecteurs

- Modification des commandes électriques de l’entrée terminée

Lot 1 : menuiserie/isolation – entreprise CUILLER frères :

- Démontage du SAS

- Blanchiment des plafonds de la cantine et des sanitaires terminé

- Blanchiment des plafonds de la grande salle terminé à 50%

- Découpe du dallage de la périmétrie de la salle extérieure en cours

 

Semaine 46

Lot 3 : ventilation – entreprise Lambert Thermique :

L’entreprise a récupéré la totalité de son retard accumulé en début de chantier. Le passage des gaines de la grande salle, des sanitaires et dans les plafonds de revers sont achevés avec une semaine d’avance.

Lot 1 : menuiserie/isolation – entreprise CUILLER frères :

La pose de l’ossature grande salle, toilettes, local stockage est terminée.

 

Semaine 45

Lot 3 : ventilation – entreprise Lambert Thermique :

Lundi 5 novembre : pas de renforcement d’effectif ni d’approvisionnement. Avancement insuffisant de la pose des gaines dans la cantine

Mardi 6 novembre : pas d’amélioration sur le renforcement d’effectif et approvisionnement. Convocation de M. DETRET Nicolas à 14h pour effectuer une mise au point.

Mercredi 7 novembre : L’entreprise a renforcé son effectif et reçu un apprivoisement conséquent permettant une avancée plus adéquate au besoin du chantier.

Jeudi 8 novembre : l’entreprise LAMBERT continue la pose des gaines dans la cantine et la cuisine.

Lot 1 : menuiserie/isolation : Entreprise CUILLER frères :

Jeudi 8 novembre : Début de la pose de la structure de faux-plafonds dans la cuisine et la cantine.

Lot 3 : ventilation – entreprise Lambert Thermique :

Vendredi 9 novembre : réalisation de la pose des gaines dans la cantine (réalisation à 90%)

Lot 1 : menuiserie/isolation : Entreprise CUILLER frères :

Vendredi 9 novembre : pose des plaques de faux plafonds dans la cuisine

 

Semaine 44

Lot 1 : menuiserie/isolation – entreprise CUILLER frères :

30-31 octobre : isolation des plafonds de la grande salle : réalisé partiellement

Lot 3 : ventilation – entreprise Lambert Thermique :

PERSONNE SUR LE CHANTIER. L’entreprise aurait dû avoir terminée la pose des gaines de ventilation dans la cantine le 31.10.2018. Le retard impacte l’entreprise CUILLER frèrespour  la pose des faux-plafonds. Il est demandé à Mme CAMUS de faire activer l’approvisionnement et de renforcer l’effectif sur le chantier afin de rattraper le retard.

Semaine 43

Lot 1 : menuiserie/isolation – entreprise CUILLER frères :

le démontage des faux-plafonds de la cantine a été réalisé

l’isolation des plafonds de la cantine a été réalisée

la suite de l’isolation des plafonds de la grande salle est en cours

Lot 3 : ventilation – entreprise Lambert Thermique :

la reprise des condensats de la grande salle (4 batteries) a été réalisée

le démontage de l’extraction de la cantine a été réalisé

La pose des gaines de la cantine qui devaient être réalisée cette semaine ; travaux non réalisés : RETARD

Lot 4 : électricité – entreprise CARELEC :

fourniture d’un calepinage des luminaires pour la cantine et la grande salle (semaine 44)

Semaine 42

Lot 1 : menuiserie – entreprise CUILLER frères : la structure métallique de l’isolation de la grande salle est pratiquement achevée. Le maître d’ouvrage demande un avenant pour renforcement de l’isolation des combles – avenant reçu – accord en cours.

Suite au démontage des anciens faux-plafonds il est constaté que les canalisations d’évacuation des condensats des batteries intérieures de climatisation sont, d’une part non fixées et fuient.

Il est demandé à l’entreprise LAMBERT THERMIQUE de procéder à ces reprises moyennant avenant. Avenant reçu le 19 octobre – accord en cours.

Isolation extérieure : le coloris et le calepinage de la structure a été remis à l’entreprise CUILLER Frères, soit 10 panneaux sur le pourtour en F2297 TERIL, le reste en F2833 Sandston.

Semaine 41

Lot 4 : électricité/chauffage - entreprise CARELEC : le démontage prévu a été réalisé

Lot 1 : menuiserie – entreprise CUILLER frères : le démontage prévu a été réalisé

 

17 Septembre : Attribution du marché 

l’issue de la réunion d’attribution des deux procédures, du 17 septembre 2018, les marchés ont été attribués aux entreprises ayant les offres économiquement et techniquement les plus avantageuses :

Lot(s)

Désignation

Entreprises

1

Menuiserie – isolation – faux plafonds

CUILLER FRERES

2

Couverture

BERDEAUX

3

Ventilation DF traitement d’air

LAMBERT THERMIQUE

4

Electricité – chauffage – éclairage

CARELEC

Le montant total des travaux est de 193 885,13 € HT, soit 232 662,16 €TTC (TVA à 20% au taux actuellement en vigueur).

 

 

Deux petites modifications sur le Com Info n°70 d’Octobre :

- La date du repas de la St valentin n’est plus le 9 mais le 16 Février 2018

- La bourse aux Jouets anciens est annulée.

La Mairie

Horaires de Permanence


Lundi : 

9h30-11h30

Mardi : 

16h - 19h

Jeudi :

15h - 18h


Tél : 02.35.81.58.59

Fax : 02.35.87.93.82

martot.mairie@wanadoo.fr

Agenda
lunmarmerjeuvensamdim
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Archives